Суд  частично удовлетворил иск о взыскании неустойки по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Исковые требования были мотивированы тем, что 08.04.2025 между истцом и ответчиком был заключен договор подряда, по которому подрядчик обязался построить беседку по техническому заданию и чертежу заказчика, с окончанием работ не позднее 30.05.2025. Цена договора составила 620 000 руб., из которых предоплата в размере 420 000 руб. была внесена истцом при заключении договора. В установленный срок работы выполнены не были, подрядчик к исполнению договора не приступал.

Вступившим в законную силу решением Ивановского районного суда Амурской области от 22.09.2025 с ответчика в пользу истца была взыскана сумма предварительной оплаты по договору в размере 420 000 рублей.

Поскольку условиями заключенного Договора на выполнение строительных работ предусмотрена выплата неустойки в размере 1% от суммы невыполненных этапов за каждые сутки задержки строительства, истец обратился с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку исполнения обязательства за 44 дня в размере 184 тыс. руб. Кроме того, истец просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст.395 ГК РФ в сумме 14 475,61 руб. 

Ответчик Г., будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явился, доказательств необоснованности заявленных исковых требований в суд не представил.

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований в части взыскания неустойки, снизив её размер до 120 тыс.руб., исходя из конкретных обстоятельств дела, объема нарушенных прав истца, размера основного долга, периода просрочки исполнения обязательств, размера неустойки и причин образования задолженности.

Исковые требования в части взыскания с Г. процентов за пользование чужими денежными средствами, судом удовлетворены в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило.